附属工程合同模板

一、引言

在建设工程中，附属工程的实施起到了至关重要的作用。为了确保工程质量、工期和成本的控制，甲方和乙方需要签订附属工程合同，明确双方的权责、义务和约定事项。本文提供了一份附属工程合同模板，为相关合同的起草和签订提供参考。

二、合同主体

本合同由以下几个部分构成：

1. 合同目的和背景：明确本合同签订的目的，概述相关背景信息。

2. 合同定义和解释：对本合同中涉及到的主要名词和词语进行定义和解释，以确保双方理解一致。

3. 合同范围：明确本合同约定的附属工程的范围、规模和内容，便于后续的施工实施和验收。

4. 合同价款：详细列明相关附属工程的价格、付款方式、发票开具等相关事宜。

5. 合同质量和验收标准：阐述附属工程的质量要求和验收标准，确保工程质量符合要求。

6. 合同工期：明确附属工程的工期要求，对工期延误或提前的处理方式进行约定。

7. 合同变更和索赔：规定变更和索赔的程序和要求，确保变更和索赔的合法性和合理性。

8. 合同违约和解除：阐述合同违约和解除的条件和后果，为双方提供权利保护。

9. 合同争议解决：明确合同争议的解决方式，可以选择仲裁、诉讼等方式进行解决。

三、附属工程合同模板样本

合同目的和背景：

本合同是根据《中华人民共和国建设工程合同法》和相关法律、法规的规定，为了明确甲方和乙方之间关于附属工程的权责、义务和约定事项，保证工程质量、工期和成本的控制，甲方和乙方自愿达成如下合同。

合同定义和解释：

1. 甲方：即合同的委托人，为______（以下简称“甲方”）。

2. 乙方：即合同的承包人，为______（以下简称“乙方”）。

3. 附属工程：指建设工程项目中的附属设施、辅助设备和其他相关工程，包括但不限于______。

合同范围：

本合同约定的附属工程范围包括以下内容：

1. ______

2. ______

3. ______

合同价款：

1. 附属工程的总价款为______（大写）。

2. 甲方应在附属工程竣工后______天内支付全部价款。

3. 乙方应在收到付款通知书后______天内提供相应的发票。

合同质量和验收标准：

1. 附属工程应符合国家相关规范和标准，保证质量合格。

2. 甲方有权对附属工程进行质量验收，验收标准为______。

合同工期：

1. 附属工程的工期为______天/周/月。

2. 乙方应保证在工期内按照相关计划完成附属工程。

合同变更和索赔：

1. 任何一方有权提出变更附属工程的要求，变更前应达成书面协议。

2. 如因不可抗力或其他合理事由导致工程变更，应及时通知另一方并商议解决办法。

3. 不得擅自变更附属工程或索赔，否则应承担相应违约责任。

合同违约和解除：

1. 如一方严重违约，对方有权单方解除合同，并要求违约方承担相应违约赔偿责任。

2. 如因一方违约导致合同不能履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应违约责任。

合同争议解决：

1. 对于本合同的解释和执行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

2. 如协商不成，应提交相关争议仲裁机构仲裁解决。

四、总结

附属工程是建设工程中重要的一环，合同的签订对工程质量、工期和成本的控制起到了关键作用。本文提供了一份附属工程合同模板，供甲方和乙方参考和使用。在签订合同前，双方应详细阅读并理解合同的各项条款，确保合同的有效性和合法性。根据实际情况进行适当调整和补充，以满足特定工程的需求。

——————————————小炎智能写作工具可以帮您快速高效的创作原创优质内容，提高网站收录量和各大自媒体原创并获得推荐量，点击右上角即可注册使用