建设工程施工合同通用条款(篇1)

建设工程施工合同（2024年最新版通用条款）

合同编号：__________

签订日期：____年____月____日

**甲方（发包人）：__________________

地址：__________________

法定代表人/负责人：__________________

乙方（承包人）：__________________

地址：__________________

法定代表人/负责人：__________________

鉴于甲乙双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方的建设工程施工事项达成一致意见，特订立本合同，共同遵守。

第一条 合同标的与范围

1.1 本合同项下的建设工程名称为：，工程地点位于：。

1.2 工程内容包括但不限于设计、施工、安装、调试及保修等，具体以附件《工程量清单》和《施工图纸》为准。

第二条 合同价款与支付

2.1 本合同总价款为人民币__________元整（￥__________），包含但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等所有费用。

2.2 付款方式与时间按照《工程进度款支付计划表》执行。

第三条 工期

3.1 乙方应自____年____月____日起开始施工，并于____年____月____日前完成全部工程并交付验收。

3.2 如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经书面确认后可相应顺延。

第四条 工程质量与验收

4.1 乙方须按照国家现行相关工程建设标准、规范以及本合同约定进行施工，确保工程质量达到合格标准。

4.2 工程完工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后出具验收报告。

第五条 材料设备供应

5.1 本工程所需的主要材料和设备由乙方负责采购，必须符合国家相关质量标准，并提供相应的质量证明文件。

第六条 违约责任

6.1 任何一方违反本合同约定，违约方应向守约方承担违约责任，赔偿因其违约行为给对方造成的直接经济损失。

第七条 争议解决

7.1 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条 其他

8.1 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且所有款项结清之日止。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人/负责人（签字）： 法定代表人/负责人（签字）：

日期：____年____月____日 日期：____年____月____日

注：以上条款仅为模板框架，具体内容需结合实际项目需求和法律法规进行详细约定。

建设工程施工合同通用条款(篇2)

建设工程施工合同（2024年最新版通用条款模板）

**合同编号：__________

甲方（发包方）：____________________________

地址：____________________________

法定代表人/负责人：_______________________

乙方（承包方）：____________________________

地址：____________________________

法定代表人/负责人：_______________________

鉴于甲乙双方根据平等互利、协商一致的原则，就甲方的建设工程施工项目达成以下协议：

第一条 合同标的与工程概况

1.1 本合同项下的工程名称为：。

1.2 工程地点：。

1.3 工程规模与内容：_______________。

第二条 合同工期

2.1 开工日期：自____年__月__日起；竣工日期：至____年__月__日止。

2.2 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。

第三条 合同价格与支付方式

3.1 合同总价款为人民币________元整（￥__________）。

3.2 支付方式和时间按照附件《工程款支付计划》执行。

第四条 工程质量与验收

4.1 乙方应严格按照国家有关法律法规、设计文件及施工技术标准进行施工，确保工程质量达到约定标准。

4.2 工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后签署验收报告。

第五条 保修期与保修责任

5.1 本工程保修期自竣工验收合格之日起计算，为期____年。

5.2 在保修期内，因乙方施工质量问题造成的一切损失，乙方应负责修复并承担相关费用。

第六条 违约责任

6.1 任何一方违反本合同约定，应按合同法及相关法律规定承担违约责任。

第七条 争议解决

7.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条 其他

8.1 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程保修期结束且所有款项结算完毕为止。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人/负责人（签字）： 法定代表人/负责人（签字）：

日期：____年__月__日 日期：____年__月__日

附件：工程款支付计划、施工图纸及说明等

注：以上仅为建设工程施工合同通用条款模板框架，具体合同内容需结合实际工程项目详细约定，并在签订前由专业法律人士审阅确认。

——————————————小炎智能写作工具可以帮您快速高效的创作原创优质内容，提高网站收录量和各大自媒体原创并获得推荐量，点击右上角即可注册使用