施工总承包合同(篇1)

2024年最新版施工总承包合同

 

合同编号： _______________

签订日期： _______________

甲方（发包方）：

 

法定代表人：______________

地址：____________________

乙方（承包方）：

 

法定代表人：______________

地址：____________________

鉴于：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经平等协商，就甲方的建设项目达成一致意见，决定由乙方作为施工总承包单位进行施工。现就相关事宜，特订立本合同。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：_____________________

1.2 项目地点：_____________________

1.3 建设规模与内容：___________________

第二条 合同范围与内容

2.1 乙方负责项目的全部设计、采购、施工直至竣工验收和保修期内的服务。

2.2 具体工程范围及技术要求详见附件《工程量清单》和《施工图纸》。

第三条 工期

3.1 开工日期：自____年__月__日起。

3.2 竣工日期：至____年__月__日止。

第四条 合同价款与支付

4.1 本项目总承包价款为人民币________元整（￥_________）。

4.2 支付方式与时间按《工程进度款支付计划》执行。

第五条 质量标准与保证

5.1 乙方应严格按照国家现行有关规范、规程、标准及设计文件进行施工，并确保工程质量达到合格标准。

5.2 工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，期限为____年。

第六条 违约责任

对于任何一方违反本合同约定的行为，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。

第七条 争议解决

因执行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 其他

8.1 本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至保修期结束。

附件：

工程量清单

施工图纸

工程进度款支付计划

其他补充协议

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

 

以上内容仅为模板示例，具体合同条款需根据实际工程项目具体情况及中国相关法律法规制定，建议在专业法律人士指导下完成合同草拟工作。

施工总承包合同(篇2)

2024年最新版施工总承包合同

合同编号：【编号】

签订日期：【日期】

甲方（发包人）：

地址：

法定代表人/负责人：

联系电话：

乙方（承包人）：

地址：

法定代表人/负责人：

联系电话：

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就【工程名称】项目的施工总承包事宜达成以下协议：

第一条 工程概况

1.1 项目名称：【工程名称】

1.2 建设地点：【建设地点】

1.3 工程规模与内容：【详细描述工程规模与内容】

1.4 工期要求：自【开工日期】起至【竣工日期】止。

第二条 合同总价及支付方式

2.1 本工程的总承包价为人民币【总价】元。

2.2 支付方式：按照工程进度分阶段付款，具体如下【详细支付条款】。

第三条 承包范围与质量标准

3.1 乙方负责从设计阶段到施工完成的全部工作，包括但不限于【详细承包范围】。

3.2 本工程质量必须符合国家和地方现行的相关施工验收规范和质量标准，确保工程质量等级达到【质量标准】。

第四条 双方权利与义务

4.1 甲方应提供必要的施工条件并按时支付工程款；乙方应按约定的时间、质量完成施工任务，并保证施工安全。

第五条 违约责任

5.1 如任何一方违反本合同约定，违约方应承担由此产生的违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。

第六条 争议解决

6.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可向【约定的仲裁机构/法院】申请仲裁/提起诉讼。

第七条 其他

7.1 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格且保修期结束为止。

7.2 本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包人）：（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方（承包人）：（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

附件：工程量清单、技术要求等

注：以上内容仅为合同模板部分核心条款，具体内容应根据实际工程项目特点、需求进行详细约定。

——————————————小炎智能写作工具可以帮您快速高效的创作原创优质内容，提高网站收录量和各大自媒体原创并获得推荐量，点击右上角即可注册使用