建工合同司法解释(篇1)

【2024年最新版】建设工程施工合同司法解释适用示范文本

建设工程施工合同（2024年司法解释版）

合同编号：CG-2024-SJFX

签订日期：________年____月____日

甲方（发包人）：______________________________

地址：________________________________________

法定代表人：______________________________

乙方（承包人）：______________________________

地址：________________________________________

法定代表人：______________________________

鉴于：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规，结合最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件的最新司法解释（2024年发布），甲乙双方经友好协商，就以下建设工程施工事宜达成一致意见，并签署本合同。

第一条 合同项目与范围

1.1 工程名称：______________________________

1.2 工程地点：______________________________

1.3 工程内容和规模：_________________________

第二条 合同价款与支付方式

2.1 合同总价款为人民币________元整。

2.2 支付方式与时间按照《2024年建设工程施工合同司法解释》的相关规定执行，具体如下：

（详细列明每期工程进度款支付比例、时间节点及结算条件）

第三条 施工工期与质量标准

3.1 乙方应按照合同约定，在____年____月____日前完成工程施工，确保工程质量达到国家及行业规定的验收标准。

3.2 如因不可抗力或依据司法解释允许调整工期的情形发生，工期相应顺延。

第四条 权利与义务

4.1 双方在履行合同时，均应遵守2024年司法解释中关于建设工程施工合同各方权利义务的规定。

第五条 违约责任

5.1 任何一方违反本合同条款或2024年司法解释相关规定，违约方应当承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

第六条 争议解决

6.1 因本合同引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，并依照2024年司法解释进行裁判。

第七条 其他条款

7.1 本合同未尽事宜，参照相关法律法规及2024年建设工程施工合同司法解释的规定执行。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）： 法定代表人/授权代表（签字）：

以上仅为示例性模板，具体内容需根据实际情况和最新的司法解释要求详细拟定，建议在制定和签署合同时，由专业律师审阅并提供法律意见。

建工合同司法解释(篇2)

 

2024年新版建设工程施工合同

（示范文本）

第一章 合同总则

第一条 根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法律法规和司法解释，结合2024年最新建设工程施工合同司法解释的规定，甲乙双方经平等协商一致，订立本建设工程施工合同（以下简称“本合同”）。

第二条 本合同适用于甲方发包的______项目（工程名称）的建设施工活动，详细内容包括但不限于设计图纸、工程量清单、施工技术要求及质量标准等。

第二章 合同主体与资质

第三条 甲方（发包人全称）具有合法的项目发包资格，乙方（承包人全称）具备相应的建筑施工企业资质，持有有效期内的安全生产许可证。

第三章 工程概况与承包范围

第四条 工程地点、规模、结构类型、工期、质量标准等具体内容见附件一。

第五条 乙方按照本合同约定承担从工程设计、施工准备、现场管理直至工程竣工验收交付使用的全过程工作。

第四章 合同价款与支付方式

第六条 本合同采用固定总价/可调总价/成本加酬金等方式计价，具体金额及调整条款详见附件二。

第七条 工程款支付按照工程进度、质量控制节点进行，并符合2024年建设工程施工合同司法解释中关于工程价款结算和支付的相关规定。

第五章 工程质量与安全

第八条 乙方应严格按照国家相关工程建设强制性标准和本合同约定的质量标准进行施工，并遵守2024年最新版司法解释有关工程质量保修期限的规定。

第九条 双方应严格遵守安全生产法规，明确各自的安全责任，确保工程施工过程中的人员安全和工程安全。

第六章 违约责任与争议解决

第十条 对于违反本合同任何条款的行为，违约方应当根据2024年建设工程施工合同司法解释承担相应的违约责任。

第十一条 本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权提交工程所在地人民法院诉讼解决，或按约定提请仲裁委员会仲裁。

第七章 其他条款

第十二条 本合同未尽事宜，参照现行有效的法律法规和2024年建设工程施工合同司法解释执行。

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：2024年__月__日

 

注意：以上为简化示例模板，实际合同编写时应由专业律师依据最新的法律规定和司法解释详细制定，以确保合同的合法性、完整性和严密性。

——————————————小炎智能写作工具可以帮您快速高效的创作原创优质内容，提高网站收录量和各大自媒体原创并获得推荐量，点击右上角即可注册使用