建设工程总承包合同(篇1)

建设工程总承包合同（2024年最新版）

合同编号：_______

签订日期：_______

**甲方（发包方）：_________

地址：_________

法定代表人：_________

乙方（承包方）：_________

地址：_________

法定代表人：_________**

鉴于甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，就_________项目（以下简称“本项目”）的建设工程总承包事宜达成一致意见，特订立本建设工程总承包合同（2024年最新版）。

第一条 项目概况

1.1 工程名称：_________

1.2 工程地点：_________

1.3 建设规模与内容：_________

1.4 工程质量标准：_________

1.5 总承包范围：设计、采购、施工直至竣工验收和缺陷责任期服务等全过程工作。

第二条 合同工期

2.1 开工日期：____年__月__日

2.2 竣工日期：____年__月__日

第三条 合同价款与支付方式

3.1 合同总价：人民币（大写）_________

3.2 支付方式与时间：_________

第四条 双方权利与义务

（具体条款依据实际情况详细约定）

第五条 违约责任

（对违约行为及处理方式进行明确规定）

第六条 争议解决

（明确合同履行过程中发生争议时的解决途径和程序）

第七条 其他

（包括但不限于保密条款、不可抗力、合同变更与解除、保修期限等内容）

第八条 附则

本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，至工程质保期满且所有款项结清后终止。

本建设工程总承包合同（2024年最新版）一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______________

乙方（盖章）：_______________

法定代表人或授权代表（签字）：______

法定代表人或授权代表（签字）：______

日期：____年__月__日

注：以上内容仅为合同模板框架，具体内容应根据实际工程项目要求进行详细填充和修改。

建设工程总承包合同(篇2)

 

2024年建设工程总承包合同

本合同由以下双方于____年____月____日在中华人民共和国（以下简称“中国”）_________（地点）签署：

甲方（发包方）：_____________________________

乙方（承包方）：_____________________________

鉴于甲乙双方基于平等自愿、公平公正的原则，就______工程（以下简称“本工程”）达成一致，决定采用总承包方式合作，特订立本《2024年最新版建设工程总承包合同》（以下简称“本合同”）。

第一条 合同标的与范围

1.1 本合同的工程名称：___________________

1.2 工程地点：___________________

1.3 工程规模及内容：详细列明建设工程项目的所有要求和标准，包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收等全过程服务。

第二条 合同总价及支付方式

2.1 本工程总承包合同价款为人民币（大写）____________元。

2.2 支付方式与时间按照附件中的约定执行，符合国家相关法律法规及行业规定。

第三条 工期与质量要求

3.1 工程总工期自____年____月____日起至____年____月____日止。

3.2 承包方应严格按照国家有关建筑工程质量和安全的规定，确保工程质量达到合同约定的标准。

第四条 双方权利义务

详细列明甲乙双方在合同履行过程中的各项权利和义务。

第五条 违约责任

对任何一方违反本合同约定的行为及其相应的违约责任进行明确约定。

第六条 争议解决

对于因执行本合同而发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交______仲裁委员会进行仲裁或向______人民法院提起诉讼。

第七条 其他条款

其他未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效，有效期至本工程竣工验收合格并完成所有保修义务之日止。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人： 法定代表人/委托代理人：

日期：____年____月____日 日期：____年____月____日

以上内容仅为示例，并未涵盖所有实际可能涉及的细节，请在实际操作中根据具体情况及法律规定进行详细的填充和修订。

——————————————小炎智能写作工具可以帮您快速高效的创作原创优质内容，提高网站收录量和各大自媒体原创并获得推荐量，点击右上角即可注册使用