建设工程施工合同司法解释二(篇1)

2024年最新版建设工程施工合同司法解释二适用合同模板

 

建设工程施工合同（参照司法解释二制定）

合同编号：__________

签订日期：__________

甲方（发包人）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

乙方（承包人）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于：

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同司法解释（二）》及其它相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平公正的基础上，就__________工程项目的施工事项达成如下协议。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：__________

1.2 工程地点：__________

1.3 工程内容：__________

第二条 合同价格与支付方式

2.1 合同总价款：元，按照《建设工程施工合同司法解释（二）》的相关规定进行调整和结算。

2.2 支付方式与时间：

第三条 施工工期

3.1 开工日期：__________

3.2 竣工日期：__________

3.3 如遇不可抗力或其他符合司法解释二规定的情形导致工期延误的处理办法：__________

第四条 工程质量与验收

4.1 乙方应严格按照国家相关标准和《建设工程施工合同司法解释（二）》的规定进行施工，确保工程质量。

4.2 验收程序与标准应遵守司法解释二相关规定。

第五条 违约责任

5.1 双方任何一方违反本合同约定或《建设工程施工合同司法解释（二）》规定的，应承担相应的违约责任。

第六条 争议解决

6.1 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，可按《建设工程施工合同司法解释（二）》等相关法律规定提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七条 其他条款

7.1 本合同未尽事宜，依照《建设工程施工合同司法解释（二）》等法律法规以及国家相关政策执行。

第八条 附则

8.1 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且保修期满后终止。

甲方（发包人）：（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方（承包人）：（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

注：本合同模板已充分考虑并适用2024年最新版本《建设工程施工合同司法解释（二）》之规定。在实际应用中，请结合具体项目情况进一步细化和完善。

 

建设工程施工合同司法解释二(篇2)

建设工程施工合同（2024年最新版）司法解释二适用模板

 

建设工程施工合同

（2024年最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释二版）

合同编号：【编号】

签订日期：【签订日期】

甲方（发包人）：

公司名称：_____________

地址：__________________

法定代表人：___________

乙方（承包人）：

公司名称：_____________

地址：__________________

法定代表人：___________

鉴于：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及2024年最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释二等相关法律法规，本着平等自愿、公平公正的原则，就【工程名称】项目的建设施工事宜达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：___________

1.2 工程地点：___________

1.3 工程内容及规模：___________

第二条 合同价款与支付方式

2.1 合同总价款：人民币【金额】元。

2.2 支付方式与时间按照本合同附件约定执行。

第三条 施工期限与质量要求

3.1 开工日期：____年__月__日；竣工日期：____年__月__日。

3.2 承包人应严格按照国家相关标准和设计文件进行施工，并确保工程质量达到_____标准。

第四条 司法解释二适用条款

对于本合同履行过程中出现的争议与纠纷，双方同意依照2024年最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释二等相关规定进行解决。

第五条 违约责任

5.1 如任何一方违反本合同约定或相关法律规定，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。

第六条 争议解决

6.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼，并依据2024年最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释二等现行有效法律、法规处理。

第七条 其他

7.1 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商确定并签订补充协议。

7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（发包人）： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（承包人）： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

签署地点：____________________

签署日期：____________________

 

注：以上仅为合同模板框架，具体内容应根据实际情况详细拟定。在实际应用中，请务必结合最新的法律法规及行业规范进行修改和完善。

——————————————小炎智能写作工具可以帮您快速高效的创作原创优质内容，提高网站收录量和各大自媒体原创并获得推荐量，点击右上角即可注册使用