最高人民法院关于审理建设工程施工合同(篇1)

 

引言

随着我国建筑业的不断发展和法律法规的持续完善，最高人民法院适时发布了关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的最新司法解释，为规范建筑市场秩序、保障建设工程施工合同当事人的合法权益提供了更为详尽的法律指引。基于这一背景，2024年新版建设工程施工合同模板应运而生，旨在全面反映最新司法精神，进一步明确各方权利义务，降低合同风险，确保工程建设顺利进行。

正文：2024年建设工程施工合同（示范文本）

第一条 合同主体与定义

甲方（发包人全称）：

法定代表人：

住所：

联系电话：

乙方（承包人全称）：

法定代表人：

住所：

联系电话：

第二条 合同依据与原则

本合同根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的最新司法解释等法律法规订立，并遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则。

第三条 工程概况与内容

（此处详细列明工程名称、地点、规模、质量标准、工期、价款等内容）

第四条 权利与义务

甲乙双方在合同中明确了各自的权利与义务，包括但不限于设计变更、工程验收、价款支付、工期延误、违约责任等方面的具体条款。

第五条 纠纷解决机制

因执行本合同所发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼，或按照约定提交仲裁机构裁决。

第六条 附则

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效，并严格遵守最新的司法解释及行业规定。

注解：

本合同范本在制定过程中充分考虑了最高人民法院对建设工程施工合同纠纷案件审理中的新要求，细化了各类合同条款，增强了可操作性和预见性，力求最大程度地预防和减少建设工程施工过程中的法律风险。

 

以上是对2024年新版建设工程施工合同范本的一个简要概述，实际合同文本将包含更详尽的内容和具体条款，以满足最高人民法院对于建设工程施工合同合法合规性的高标准要求。

最高人民法院关于审理建设工程施工合同(篇2)

引言

随着我国建筑行业的持续发展与法律法规的不断完善，最高人民法院于2024年初发布了最新的建设工程施工合同范本及相关司法解释。此新版合同范本在遵循《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及相关行政法规的基础上，进一步细化了合同条款，强化了对建设工程施工合同纠纷解决机制的规定，以适应新时代工程建设领域的需求。

2024年最高人民法院建设工程施工合同范本核心内容概览

合同主体信息

明确发包人与承包人的全称、法定代表人、住所及联系方式，确保合同双方主体资格合法有效。

合同签订依据与原则

引用最新法律、法规和行业标准，强调合同的公平、公正、诚信原则，保障建设工程质量和安全。

工程范围与质量要求

详细列明工程项目内容、规模、技术指标和工程质量验收标准，明确双方权责。

工期约定与违约责任

确定合理的工程进度计划及延期竣工的责任承担方式，充分考虑不可抗力因素的影响。

价款支付与结算

规定工程款项的支付节点、方式、比例及最终结算办法，并设定未按期付款的违约赔偿措施。

争议解决机制

根据最高人民法院新司法解释，明确规定因合同履行产生的纠纷应首先协商解决；协商不成时，双方均有权向约定的人民法院提起诉讼。

附则

明确合同效力、变更解除、附件清单、通知送达等其他重要事项。

司法解释适用要点

最高人民法院新建设工程施工合同司法解释（一）针对实践中常见的合同订立、履行、解除、无效等问题进行了详细的图解说明和案例解析，为法官审理此类案件提供了明确的操作指引。

新司法解释还特别关注施工过程中涉及的安全、环保、劳动者权益保护等问题，要求合同双方严格遵守国家强制性规定，否则可能导致合同部分或全部无效。

总结，2024年版的建设工程施工合同范本及司法解释旨在通过严谨的法律规定和实践操作规范，促进我国建筑工程领域的法治化进程，保障各方合法权益，维护建筑市场的健康发展。

——————————————小炎智能写作工具可以帮您快速高效的创作原创优质内容，提高网站收录量和各大自媒体原创并获得推荐量，点击右上角即可注册使用