建设工程施工合同纠纷司法解释(篇1)

【2024年最新版】建设工程施工合同纠纷司法解释适用的合同模板

建设工程施工合同

（适用于2024年建设工程施工合同纠纷司法解释）

**合同编号：_________

甲方（发包方）：

 

地址：

 

乙方（承包方）：

 

地址：

 

第一条 合同依据与原则

本合同根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及2024年最新版《建设工程施工合同纠纷司法解释》等相关法律法规制定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

第二条 工程概况

工程名称：

 

工程地点：

 

工程内容：

 

第三条 合同价款与支付

本工程合同总价款为人民币__________元整。

支付方式和时间严格依照双方约定及2024年建设工程施工合同纠纷司法解释关于工程款支付的规定执行。

第四条 工期与延误

工期约定按照合同规定执行。如发生延误，双方应严格按照2024年建设工程施工合同纠纷司法解释中的相关规定处理。

第五条 工程质量与验收

工程质量必须符合国家相关标准和规范，并按2024年建设工程施工合同纠纷司法解释中有关工程质量争议解决的规定进行验收。

第六条 违约责任

任何一方违反本合同约定，应按照2024年建设工程施工合同纠纷司法解释承担相应的违约责任。

第七条 纠纷解决方式

因执行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼，适用2024年建设工程施工合同纠纷司法解释进行裁判。

第八条 其他条款

其他未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，且须符合2024年建设工程施工合同纠纷司法解释的相关规定。

第九条 合同生效与终止

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕后终止。

甲方（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

注：本合同所有条款均遵守并受2024年最新版《建设工程施工合同纠纷司法解释》约束与调整。

建设工程施工合同纠纷司法解释(篇2)

 

建设工程施工合同纠纷解决协议

第一条 合同各方

甲方（发包方）：

地址：

法定代表人：

乙方（承包方）：

地址：

法定代表人：

第二条 合同背景与依据

本合同是基于甲乙双方签订的《建设工程施工合同》以及2024年最新版《中华人民共和国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等相关法律法规制定。

第三条 纠纷解决机制

双方在履行建设工程施工合同时，如发生任何争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

人民法院在审理本合同项下的施工合同纠纷时，应严格遵循2024年最新版司法解释的规定，确保公正公平地处理双方权益。

第四条 违约责任

对于违反本合同及原建设工程施工合同导致的纠纷，违约方应当承担相应的法律责任，并赔偿守约方由此产生的所有直接和间接损失。

第五条 特别约定

双方明确同意，即使在2024年之后出现新的建设工程施工合同纠纷司法解释，只要该新解释不与本合同内容冲突，且有利于保护双方合法权益，自动适用于本合同。

第六条 法律适用与合同修改

本合同的签署、效力、解释、履行及纠纷解决均适用中国法律。未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改本合同条款。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

日期： 日期：

 

注：以上仅为合同模板的大致框架，具体内容需根据实际情况和相关法律规定详细拟定，建议在专业律师指导下完成合同制作。

——————————————小炎智能写作工具可以帮您快速高效的创作原创优质内容，提高网站收录量和各大自媒体原创并获得推荐量，点击右上角即可注册使用