《建设工程施工合同》(篇1)

建设工程施工合同（2024年最新版）

**合同编号：__________

甲方（发包方）：

住所地：_________________________

法定代表人：____________________

联系电话：______________________

乙方（承包方）：

住所地：_________________________

法定代表人：____________________

联系电话：______________________

鉴于甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致的原则，就甲方发包的建设项目，由乙方进行施工达成如下协议：

第一条 项目概况

1.1 工程名称：____________________

1.2 工程地点：____________________

1.3 工程内容：____________________

1.4 工程规模：____________________

1.5 计划开工日期：____年___月___日，计划竣工日期：____年___月___日。

第二条 合同价款与支付方式

2.1 合同总价款为人民币￥____________元（大写：_____________________），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等一切费用。

2.2 支付方式和时间按照附件《工程款支付计划》执行。

第三条 工程质量与验收

3.1 乙方应严格按照国家相关规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。

3.2 工程各阶段完工后，乙方应及时通知甲方进行验收。

第四条 工期与延误责任

4.1 乙方应按约定工期完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误，应按照合同约定承担违约责任。

4.2 因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经甲乙双方确认后可相应顺延工期。

第五条 权利义务

5.1 甲方有权对施工过程进行监督指导，并按约定支付工程款项。

5.2 乙方应依法合规施工，保证工程质量，并在工程保修期内履行保修义务。

第六条 违约责任

对于任何一方违反本合同条款的行为，违约方应向守约方承担相应的违约责任，具体违约责任以本合同“违约责任”章节及其附件为准。

第七条 争议解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第八条 其他

8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且所有款项结清之日终止。

8.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）： 法定代表人/授权代表（签字）：

日期：____年___月___日 日期：____年___月___日

附件：工程量清单、图纸、工程款支付计划等。

《建设工程施工合同》(篇2)

建设工程施工合同（2024年最新版）

合同编号：_________

甲方（发包方）：

 

地址：____________________________

法定代表人：______________________

乙方（承包方）：

 

地址：____________________________

法定代表人：______________________

鉴于甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致的原则，就甲方的建设工程项目的施工事项达成以下协议：

第一条 合同标的与工程概况

1.1 本合同项下的建设工程项目名称为：。

1.2 工程地点位于：。

1.3 工程规模、结构类型、建设内容和标准等详见附件一《工程设计图纸及技术要求》。

第二条 合同工期

2.1 本工程施工期限自______年____月____日起至______年____月____日止，总工期为____天。

第三条 合同价款与支付方式

3.1 本工程合同总价款为人民币￥________元（大写：_____________________）。

3.2 支付方式按照预付款、进度款、结算款的形式进行，具体条款参见附件二《工程款支付计划表》。

第四条 双方权利义务

4.1 甲方应按时提供施工所需的场地、图纸和技术资料，并负责办理相关审批手续。

4.2 乙方应严格按照国家相关规范、设计文件和本合同约定进行施工，确保工程质量并按期完工。

第五条 工程质量与验收

5.1 乙方对工程质量负完全责任，工程须符合国家相关标准和规定。

5.2 工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可交付使用。

第六条 违约责任

6.1 任何一方违反本合同约定，均应依法承担相应的违约责任。

第七条 争议解决

7.1 因执行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条 其他

8.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且所有款项结清之日终止。

甲方（盖章）： 日期：______年____月____日

乙方（盖章）： 日期：______年____月____日

注：以上仅为建设工程施工合同模板的大致框架，具体内容需结合实际情况详细拟定。在实际应用中，请务必依据相关法律法规及行业规范填写。

——————————————小炎智能写作工具可以帮您快速高效的创作原创优质内容，提高网站收录量和各大自媒体原创并获得推荐量，点击右上角即可注册使用