合同工期(篇1)

 

合同编号：CG-2024-**

**甲方（发包方）：_________

**乙方（承包方）：_________

**签订日期：____年____月____日

——合同正文——

第一条 合同背景与工程概述

鉴于甲乙双方就_________项目（以下简称“本项目”）达成一致，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特订立本建设工程施工合同，并特别约定工程工期相关条款。

第二条 工程内容与工期

2.1 乙方需按照甲方提供的设计图纸及技术要求，进行_________的建设施工工作。

2.2 本工程的计划开工日期为____年____月____日，计划竣工日期为____年____月____日，总工期为____天。实际开工日期以甲方书面通知为准。

第三条 工期延误与顺延

3.1 若因不可抗力、甲方原因或经甲方书面同意的其他合理原因导致工期延误，工期相应顺延。

3.2 乙方若需申请工期顺延，应在事件发生后及时书面通知甲方并附具详细情况说明，经甲方确认后方可顺延。

第四条 工期违约责任

4.1 乙方未按约定工期完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款____‰的逾期违约金，但累计不超过合同总价款的____%。

第五条 其他

5.1 本合同中的工期约定不影响甲乙双方在工程质量、安全等方面的其他权利义务。

5.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成时，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

第六条 合同生效与终止

6.1 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且所有款项结算完毕之日止。

甲方（盖章）：____________

法定代表人或授权代表：_______

乙方（盖章）：____________

法定代表人或授权代表：_______

——结束语——

以上各项条款，甲乙双方均已充分理解并同意遵守，共同确保工程项目的顺利实施及完工。

注：本合同模板仅供参考，具体合同内容应根据实际情况，在法律专业人士指导下拟定和完善。

合同工期(篇2)

合同编号：****（填写编号）

签订日期：****（填写日期）

甲方（发包方）：

公司名称：_________

地址：____________

法定代表人：_________

乙方（承包方）：

公司名称：_________

地址：____________

法定代表人：_________

鉴于：

甲乙双方经友好协商，就乙方承建甲方指定的建设项目达成一致，现就工程内容、工期、质量标准等相关事宜，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，订立本合同。

第一条 工程概况与工期约定

1.1 项目名称：______________________

1.2 工程地点：______________________

1.3 工程内容：______________________

1.4 合同工期：自____年__月__日起至____年__月__日止，共计___天。此工期包括但不限于设计、施工、调试、验收等全部工作时间。

第二条 工期调整

若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后及时书面通知甲方，并在事件影响消除后，重新商定合理的竣工日期。

第三条 违约责任

如乙方未能在约定工期内完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款一定比例的违约金；如因甲方原因导致工期延误，甲方应合理顺延工期并承担由此增加的相关费用。

第四条 其他条款

(以下部分为合同其他重要条款，包括但不限于工程质量、工程价款结算方式、争议解决办法等)

第五条 附则

本合同未尽事宜，由甲乙双方根据实际情况另行协商补充，并以书面形式确定，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

法定代表人/授权代表签字：_____ 法定代表人/授权代表签字：_____

日期：____年__月__日 日期：____年__月__日

以上合同文本，系基于2024年相关法律法规制定，双方须严格遵守执行，共同维护合法权益。

注：本模板仅供参考，具体合同内容需根据实际情况和法律法规进行详细拟定和完善。

——————————————小炎智能写作工具可以帮您快速高效的创作原创优质内容，提高网站收录量和各大自媒体原创并获得推荐量，点击右上角即可注册使用